ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА КОТИРОВОК № 3зк 08 по текущему ремонту системы электроснабжения и освещения

Информация об открытых конкурсах на поставку товаров для Арбитражного суда Липецкой области ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА КОТИРОВОК № 3зк 08 по текущему ремонту системы электроснабжения и освещения

1. Заказчик: Арбитражный суд Липецкой области

398019, г. Липецк, ул. Скороходова, д.2
Телефоны: (4742) 770401, (4742) 775458
Е-mail: arbsud@lipetsk.ru
http://lipetsk.arbitr.ru/
Контактное лицо: Мусальникова С.А., Комаров Н.А.

2. Источник финансирования заказа: федеральный бюджет

3. Форма котировочной заявки: Приложение № 1 к извещению о проведении запроса котировок. Котировочная заявка подается в письменной форме, она должна быть подписана руководителем и заверена печатью (для юридических лиц) или в форме электронного документа (наличие электронной цифровой подписи).

4. Наименование, характеристики и объем выполняемых работ:

  • демонтаж осветительных приборов: выключателей, розеток - 32 шт.; светильников с лампами накаливания - 25 шт.; светильников для люминесцентных ламп - 57 шт.;
  • монтаж: коробов по стенам, потолкам - 106 м, труб винипластовых по стенам и колоннам - 260 м, проводов в коробах - 180 м, проводов в трубы и металлические рукава (провод первый одножильный или многожильный) - 290 м, проводов в трубы и металлические рукава (провод каждый последующий одножильный или многожильный) - 80 м; светильников с люминесцентными лампами на штырях - 37 шт., светильников с люминесцентными лампами в подвесных потолках на профиле - 41 шт.; одноклавишного выключателя - 1 шт.; штепсельных розеток - 31 шт.; осветительного щитка на стене - 1 шт.; автоматических выключателей - 9 шт.; разводка и подключение жил к зажимам приборов в щитке - 84; протяжного ящика - 10 шт.
  • пусконаладочные работы: проверка наличия цепи - 31 точка; выключатели однополюсные - 8 шт.

5. Место выполнения работ: 398019, г. Липецк, ул. Скороходова, д.2, 5-6 этажи

6. Сроки выполнения работ: май-июнь 2008г., более конкретные сроки выполнения работ согласовываются Заказчиком и Подрядчиком при подписании Государственного контракта.

7.Дополнительные сведения: Цена должна быть указана в российских рублях. Указание цены в другой валюте будет служить основанием для отклонения вашего предложения.

Участник размещения заказа вправе подать только одну котировочную заявку, внесение изменений в которую не допускается.

В цену работ должны быть включены: расходы на материалы, расходы на доставку до места установки, страховые расходы, таможенные пошлины (если товар поставляется из-за границы), налоги, сборы и на другие обязательные платежи

8. Максимальная цена государственного контракта: 325 098 рублей

9. Место подачи котировочных заявок, срок их подачи:

Котировочные заявки (Приложение № 1 к извещению о проведении запроса котировок) подаются в срок до 07 мая 2008г., по адресу: 398019, г. Липецк, ул. Скороходова, д.2, кабинет № 507 (канцелярия) Срок окончания подачи заявок: 06 мая 2008г. 18 часов 00 минут (по московскому времени)

10. Срок и условия оплаты выполненных работ:

Безналичный расчет. Оплата выполненных работ осуществляется в течение 5 дней после подписания акта приемки-сдачи работ путем перечисления средств на расчетный счет Подрядчика, на основании акта выполненных работ, счета и счета-фактуры, выставленных Подрядчиком.

11. Срок подписания государственного контракта:

Срок подписания победителем в проведении запроса котировок государственного контракта осуществляется в течение 10 дней со дня подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок.

Протокол рассмотрения и оценки котировочных заявок по результатам запроса котировок будет размещен на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для федеральных государственных нужд www.zakupki.gov.ru в день подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок.

Скачать Приложение № 1 к извещению о проведении запроса котировок

23 июня 2009 г.