Уважаемые посетители сайта!

В арбитражный суд обратилось общество с ограниченной ответственностью «Проект №1» с заявлением к Управлению Федеральной антимонопольной службы по Липецкой области о признании незаконным решения о включении сведений об ООО «Проект № 1» в реестр недобросовестных подрядчиков.

Кроме того, ООО «Проект № 1» обратилось в Арбитражный суд Липецкой области с заявлением к ГБУ ДО «Центр дополнительного образования Липецкой области» о признании незаконным решения от об отказе от исполнения контракта.

Определением от 31 октября 2022 года суд удовлетворил ходатайство заявителя и объединил данные дела в одно производство для их совместного рассмотрения.

Как следует из материалов дела, 29 апреля 2022 года между ГБУ ДО «ЦДО Липецкой области» и ООО «Проект №1» заключен контракт на выполнение работ по благоустройству и озеленению территории, прилегающей к Центру дополнительного образования. Контрактом согласованы сроки выполнения работ, а именно: начало выполнения работ – 1 июня 2022 года, окончание работ – 31 октября 2022 года.

Согласно представленным доказательствам, подрядчик не приступил к выполнению работ ни в установленные контрактом сроки, ни в дальнейшем даже после получения претензии об этом от заказчика. При этом доказательств, свидетельствующих об объективной невозможности приступить к исполнению контракта в установленный срок, либо о наличии обстоятельств непреодолимой силы заявителем не представлено. В связи с этим заказчиком принято решение от 12 июля 2022 года об одностороннем отказе от исполнения контракта.

С учетом изложенного арбитражный суд пришел к выводу о том, что у заказчика имелись законные основания для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения контракта, в связи с чем заявленные ООО «Проект №1» требования к ГБУ ДО «ЦДО Липецкой области» являются необоснованными и не подлежат удовлетворению.

Относительно требования заявителя к Липецкому УФАС России судом установлено следующее. 26 июля 2022 года в антимонопольный орган поступило обращение ГБУ ДО «ЦДО Липецкой области» о включении в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков) ООО «Проект №1». Комиссией Липецкого УФАС России проведена проверка, в результате чего принято решение о включении подрядчика в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков).

ООО «Проект №1», считая необоснованным данное решение, обратилось в арбитражный суд с заявлением о признании его незаконным.

Арбитражный суд Липецкой области, изучив материалы дела, выслушав позиции сторон, проанализировав и оценив представленные доказательства, вынес решение об отказе в удовлетворении заявленных требований и признал решение Липецкого УФАС России законным.        

На данный момент решение не вступило в законную силу и может быть обжаловано в течение месяца в Девятнадцатом арбитражном апелляционном суде.

Опубликовано: 14.02.2023 10:30 Обновлено: 19.05.2023 11:28