Арбитражный суд признал законным решение Липецкого УФАС России об отказе включать в реестр недобросовестных подрядчиков ООО «Инфинити Групп»

В арбитражный суд  обратилось областное казенное учреждение «Дорожное агентство Липецкой области»  с заявлением к Управлению Федеральной антимонопольной службы по Липецкой области о признании незаконным решения от 11 августа 2021 года в части отказа о включения сведений об ООО «Инфинити Групп» в реестр недобросовестных поставщиков.

Как следует из материалов дела, в феврале 2021 года по результатам выигранного ООО «Инфинити Групп» аукциона заключен государственный контракт на выполнение работ по ремонту 12 автомобильных дорог общего пользования регионального значения.

22 июля 2021 года заказчиком принято решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в связи с не исполнением подрядчиком его условий.

4 августа 2021 года ОКУ «ЛИПЕЦКАВТОДОР» обратилось в Липецкое УФАС России с информацией об одностороннем отказе заказчика от исполнения государственного Контракта в связи с тем, что подрядчиком нарушены сроки выполнения работ, предусмотренные графиком.

Комиссией Липецкого УФАС России проведена проверка, на основании которой сделан вывод о том, что подрядчик не уклонялся от выполнения работ, произвел определенные виды работ, то есть принимал возможные и зависящие от него меры для надлежащего исполнения Контракта.

С учетом совокупности установленных при проверке обстоятельств, комиссия Липецкого УФАС России пришла к выводу о том, что нарушение сроков выполнения подрядчиком работ произошло не по вине последнего, поскольку подрядчик принимал все необходимые меры для своевременного выполнения работ по Контракту, а завершить все работы по Контракту в установленный срок подрядчик не мог по объективным причинам и не зависящим от него обстоятельствам.

В этой связи Липецкое УФАС России приняло решение не включать в реестр недобросовестных поставщиков сведения об ООО «Инфинити Групп».

Не согласившись с вышеуказанными решением антимонопольного органа, ОКУ «ЛИПЕЦКАВТОДОР» обратилось в суд с заявлением о признании его незаконным.   Арбитражный суд Липецкой области, изучив материалы дела, выслушав позиции сторон, проанализировав и оценив представленные доказательства, вынес решение об отказе в удовлетворении заявленных требований и признал решение Липецкого УФАС России законным.  

На данный момент решение не вступило в законную силу и может быть обжаловано в течение месяца в Девятнадцатом арбитражном апелляционном суде.

Опубликовано: 01.07.2024 17:50 Обновлено: 02.07.2024 09:18